Образец договора на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортного средства

Если Вам помог наш блог, то не поленитесь и киньте денег какому-нибудь детскому благотворительному фонду. Поиск образцов понедельник, 22 июля 2013 г. Предмет договора 1. Исполнитель принимает на себя обязательства: - по ремонту и техническому обслуживанию принадлежащей Заказчику автомобильной техники далее по тексту - автомобилей в период ее эксплуатации, включая предоставление необходимых запасных частей и расходных материалов; - по продаже Заказчику по его заявке необходимых запасных частей, расходных материалов и аксессуаров; - по ремонту автомобильных сигнализаций и аудио видео - аппаратуры, установленной непосредственно Исполнителем.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Сторонами договора на оказание услуг по ремонту автомобиля являются: Исполнитель поставщик услуг — лицо, осуществляющее ремонтные работы; Клиент получатель, заказчик — потребитель услуг по ремонту автотранспортного средства. Рассматриваемое соглашение оформляется на стандартном листе бумаги формат А-4 , либо на фирменном бланке автосервисного предприятия, оказывающего услуги по ремонту транспортного средства. Настоящий документ оформляется в письменном виде при использовании авторучки синего или чёрного цвета. Договор на оказание услуг по ремонту автомобиля не должен содержать: Существенных исправлений, помарок и чернильных пятен; Грамматических ошибок; Перечня услуг, которые по факту не будут предоставлены получателю. Документ, оформленный неправильно, не наделяется юридической силой.

Исполнитель обязуется в течение срока действия договора по заявкам Ремонт и техническое обслуживание автомобилей осуществляется по адресу: г. Принять транспортное средство Заказчика на ремонт и передать его. договор подряда на ремонт автомобиля образец договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей договор на оказание услуг по ремонту​. сохранность транспортных средств Заказчика в течение всего периода их Цена Договора по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес.

Оформление договора на оказание услуг по ремонту автомобиля

На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей г. Нижнего Новгорода 23. Предмет договора 1. Фактическое оказание услуг Исполнителем подтверждается заказ-нарядом, в котором указывается стоимость оказанных услуг, количество осмотренных автомобилей, а также другая информация, которую стороны сочтут необходимым указать. Новгород, ул. Новгород ул.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

При прохождении техобслуживания в нашем техцентре на сумму более 7000 руб. Ремонт ТС производится по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д31, стр. Москва, Алтуфьевское ш. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 2. Обеспечивать прием на ремонт ТС Заказчика в согласованном порядке и в указанный Заказчиком срок.

Приступать к ремонту и оформлять служебную документацию — Заказ наряд, только после идентификации направленных ТС VIN, номера двигателя, номера шасси, номера кузова на основании регистрационных документов. Осуществлять ремонт в объеме, указанном в Заявке на ремонт ТС, 2.

Обеспечивать восстановительный ремонт ТС запасными частями, деталями и расходными материалами в согласованные с Заказчиком сроки. Запасные части, детали и материалы по своему качеству и комплектности должны соответствовать техническим условиям заводов-изготовителей ТС. Нести в течение 1 одного месяца с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ гарантийные обязательства за проведенный ремонт, с бесплатным устранением обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов, связанных с проведенным ремонтом.

Примечание: Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком Клиентом. Об использовании таких запасных частей делается соответствующая запись в Направлении на ремонт и Заказ-наряде.

Извещать Заказчика о сроках окончания работ не позднее, чем за 1 рабочий день до фактического окончания восстановительного ремонта. В случае обнаружения скрытых повреждений, уведомлять о них Заказчика и не приступать к их устранению без получения от него согласия. По настоящему Договору Стороны принимают на себя следующие обязательства: 2. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе реализации настоящего Договора.

По всем иным вопросам, в рамках реализации настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством, включая Закон Российской Федерации от 07. Заказчик вправе в любое время проверять ход качество выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. При этом Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения представителей Заказчика в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

Основанием для начала проведения работ Исполнителем являются открытый Заказ-наряд и Акт приемки транспортного средства по форме, определяемой Исполнителем самостоятельно , подписанные Заказчиком и Исполнителем.

Cроки выполнения работ срок начала и срок окончания, а также промежуточные сроки в случае выполнения работ по частям в течение общего срока выполнения работ в обязательном порядке согласовываются Исполнителем с Заказчиком.

Согласование сроков выполнения работ по ремонту ТС с Заказчиком осуществляется путем подписания Заказчиком Заказ-наряда. При открытии Заказ-наряда в нем в присутствии Клиента Исполнителем отражаются: а комплектность ТС; б все внешние механические повреждения; в переданные Заказчиком или Клиентом запасные части и материалы; г сроки выполнения работ по ремонту ТС.

При обнаружении скрытых повреждений ТС Исполнитель с участием представителя Заказчика после осмотра скрытых повреждений на условиях, установленных п. Запись в Заказ-наряде о приемке Заказчиком выполненных работ является подтверждением передачи ТС от Исполнителя Заказчику. Осуществление ремонта в согласованные сроки выполнения работ и отсутствие претензий по объему и качеству ремонта подтверждаются подписью Заказчика в Акте приема-сдачи выполненных работ.

В срок не позднее 2 двух рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику названный Акт, а также Заказ-наряд и Счет для оплаты ремонта ТС. Заказчик принимает ТС в день окончания работ во время рабочего дня Исполнителя. Если Заказчик не забирает ТС в течение 3 трех суток после окончания ремонта, то оплата пребывания ТС Клиента на охраняемой территории Исполнителя производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, о размере которых Заказчик предварительно уведомляется при передаче ТС по Акту приемки Исполнителю.

В случае предоставления запасных частей Заказчиком Клиентом , гарантия на восстановительный ремонт распространяется только на ремонтные работы, запасные части и используемые расходные материалы Исполнителя. Заказ-наряд в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:. Полный перечень выполненных работ с указанием количества нормо-часов по каждому виду работ в отдельности и общей стоимости работ в рублевом эквиваленте, с указанием стоимости одного нормо-часа по каждому виду работ.

Перечень использованных запасных частей, деталей и материалов с указанием их наименования, количества, стоимости по каждой позиции и общей стоимости в рублевом эквиваленте. Исполнитель осуществляет расчет оплаты ремонта, исходя из стоимости одного нормо-часа, указанного в Приложении 2 к настоящему Договору, на все виды ремонтных работ.

Стоимость ремонта и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, которые планируется использоваться во время ремонта, указывается в составляемой Исполнителем приблизительной Смете. Исполнитель обязан передать или направить по факсимильной связи приблизительную Смету Заказчику одновременно с передачей или направлением ему по факсимильной связи копии Заказ-наряда.

Заказчик в течение 2 двух рабочих дней с момента получения копии или факсимильной копии приблизительной Сметы должен подтвердить ее или не подтвердить. В случае ненаправления в течение вышеустановленного срока Заказчиком своих возражений по приблизительной Смете Исполнителю она считается подтвержденной Заказчиком.

Окончательно стоимость работ и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, использованных во время ремонта, отражается в Счете, направляемом Заказчику Исполнителем одновременно с Актом приема-сдачи выполненных работ и Заказ-нарядом в срок не позднее 2 двух рабочих дней с момента подписания Заказчиком названного Акта. Заказчик оплачивает услуги по ремонту ТС в течение 5 пяти рабочих дней с даты получения от Исполнителя Счета, Заказ-наряда и Акта приема-сдачи выполненных работ.

В отдельных случаях по решению уполномоченного представителя Заказчика и на основании предоставления Исполнителем Счета, Заказ-наряда на заменяемые запасные части и письма в произвольной форме с ходатайством произвести оплату восстановительного ремонта в объеме заменяемых запасных частей, Заказчик вправе осуществить предоплату заменяемых запасных частей.

В случае причинения вреда ТС Клиента, Исполнитель компенсирует причиненный ущерб за свой счет. В случае несвоевременной свыше 15 пятнадцати рабочих дней оплаты Заказчиком выполненных работ, Исполнитель имеет право приостановить прием в ремонт ТС Заказчика до погашения задолженности.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, включая военные действия, наводнение, землетрясение, забастовки и любые другие, непредвиденные, внешние или непреодолимые действия.

При наступлении указанных в п. Договора обстоятельств, Сторона для которой такие обстоятельства возникли должна в течение 10 десяти дней письменно факсимильно информировать о них другую Сторону. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

В случае не достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении одного года.

Действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не менее, чем за 20 двадцать дней до окончания срока его действия.

Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Сторона, инициирующая расторжение, письменно факсимильно уведомляет другую за 20 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

Настоящий Договор составлен в 2 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью. Факсимильные копии документов, передаваемых от одной Стороны другой, должны подтверждаться предоставившей их Стороной подлинниками по первому требованию другой Стороны.

Свободы, д.

Договор по техническому обслуживанию

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий их эксплуатации. Автомобиль используется Заказчиком для предпринимательской деятельности. При заключении договора на обслуживание автомобиля Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль свидетельство о регистрации, паспорт ТС, справка-счет.

Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту водного транспортного средства

Количество автомобилей, предоставленных Заказчиком для проведения Исполнителем работ, определяется на основании письменных заявок Заказчика. Работы, указанные в п. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. Доставка автотранспортного средства на станцию технического обслуживания Исполнителя и ее возврат после проведения работ производится силами и средствами Заказчика. По соглашению Сторон настоящего Договора доставка автотранспортного средства до станции технического обслуживания Исполнителя может быть организована силами Исполнителя, при этом Заказчик возмещает Исполнителю стоимость доставки. К проведению работ, предусмотренных настоящим Договором, принимаются автомобили: принадлежащие Заказчику на праве собственности или ином вещном праве; используемые Заказчиком по договору аренды, безвозмездного пользования, договору о совместной деятельности или договору лизинга, при условии, что положениями указанных договоров предусмотрена обязанность Заказчика по проведению текущего ремонта технического обслуживания транспортных средств, либо при наличии письменного согласия собственника транспортного средства на проведение ремонта, с обязательным указанием в таком согласии объема работ по ремонту техническому обслуживанию транспортных средств. Обязанность по предоставлению документов, подтверждающих право собственности, иное вещное право на автомобиль, либо законность оснований владения автомобилем, возлагаются на Заказчика. Документы предоставляются в подлинниках или надлежащим образом заверенных копиях. Исполнитель не несёт ответственности за любое имущество, оставленное Заказчиком в автомобиле, если таковое не указано при передаче автомобиля в ремонт в Заказе на ремонт или перечень такого имущества не закреплен отдельным документом актом. Исполнитель обеспечивает безвозмездное хранение автомобиля в течение всего срока выполнения работ оказания услуг по ремонту техническому обслуживанию.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Тема 11. Занятие 1. Система технического обслуживания.

Договор на техническое обслуживание

При прохождении техобслуживания в нашем техцентре на сумму более 7000 руб. Ремонт ТС производится по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д31, стр. Москва, Алтуфьевское ш. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 2.

Договор на техническое обслуживание

Для юридических лиц на предоставление услуг по техническому обслуживанию ТО и ремонту автомобилей г. Техническое обслуживание автомобиля ей Заказчика выполняется из материалов Исполнителя. Вышеуказанные Услуги производятся по адресу: г. Тула, ул. Акт приемки является документом, подтверждающим прием-передачу автомобиля от Заказчика Исполнителю. Сроки оказания Услуг согласовываются Исполнителем с Заказчиком и указываются в Акте приемки автомобиля, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае, если при выполнении работ выявляется необходимость выполнения дополнительных работ невыполнение которых затрудняет или делает невозможным выполнение работ, согласованных с Заказчиком , Стороны вносят соответствующие изменения в заявку и Исполнителем выставляется дополнительный счет на оплату с указанием стоимости дополнительных работ.

Прием водного транспортного средства "Заказчика" производится по Акту приема-передачи Приложение и Заказ-наряду Приложение , в которых отражается реальное техническое состояние водного транспортного средства на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем "Заказчика" и "Исполнителя". Заказ-наряд Приложение составляется на основании документов, удостоверяющих право собственности на водное транспортное средство Свидетельство о регистрации водного транспортного средства, паспорт водного транспортного средства и т. В том случае, если "Заказчик" не является собственником водного транспортного средства, он обязан предъявить документ, подтверждающий право на его эксплуатацию, или доверенность.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Типовой договор на оказание услуг: форма, стороны, оплата
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 1
  1. Валерий

    Зер гуд ставлю 5 балов.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных